装修设计合同合集(精选28篇)
委托方(甲方):________________
设计方(乙方):________________
经甲乙方双方友好协商,就河北建投沙河电厂2×600M2费用为30元)
五、设计费付款方式:合同签订后支付总设计费的30%预付款,设计完全部施工图支付总设计费的60%,工程完工乙方向甲方提交竣工图后支付总设计费的10%。
六、全部施工图的设计于签订合同后日完成(即应于)。乙方应于向甲方提供一份设计图初稿,供甲方进行初步图纸会审。
七、甲方有特殊情况须中止设计进行时,应书面通知乙方,甲方应支付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。
八、乙方具有本合同所设计图纸的保有权,设计图纸作为甲方本合同书指定项目施工专用。若乙方有本合同施工以外其他用途,应预先书面征得甲方同意。
九、本合同生效后乙方应保质保量完成设计,应尽量减少设计变更的发生,若由于设计缺陷影响工程装修质量或效果,乙方应向甲方支付总设计费百分之五的违约金。
十、甲方订立工程施工合同时,应要求承包方(施工方)服从乙方的监督指导工作的进行。若因施工发生困难,要求更改设计的,乙方应征得甲方的同意。甲方对设计图中局部不满意,乙方在不违反规范的前提下要按照甲方意见进行修改。
十一、双方就本合同书约定的条款有争议时,经双方同意可请所在地室内装饰行业主管部门调解,甲、乙双方均应服从所作的调解,切实执行,调解费用由双方分担。
十二、本合同一式四份,由甲、乙双方各执一份,均具同等效力。
十三、本合同书自双方签字盖章之日起生效。
甲方:________________
_______年_________月________日
乙方:________________
_______年_________月________日
委托方:__________________(以下简称甲方)
设计方:__________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况
1、工程地点:__________________.
2、建筑面积:__________________.
3、使用性质:__________________.
4、房屋结构:__________________.
二、设计程序
1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积______计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。______计取,设计费总计______元。
2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的______%,即______元。
3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,由甲方审阅。
4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的______%后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(公共区域效果图一张),立、剖面图等。
5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的______%.
6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图______元/张)。现甲方要求绘制部位效果图______张,总计______元。
7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
三、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
2、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
3、事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
4、对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
5、施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
6、甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
(二)乙方责任
1、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
3、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
4、乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它
1、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
委托方:__________________
设计方:__________________
日期; _________________
委托方(甲方):
设计方(乙方):
经甲乙方双方友好协商,就河北建投沙河电厂2600MW空冷机组工程2600MW供热机组生产行政办公楼工程内部装修设计事宜,经双方协商一致并同意遵守下列条款:
一、 室内装饰工程地点:河北省邢台市沙河市
二、 装饰工程设计项目:生产行政办公楼工程内部装修
三、 本合同签定后,乙方应进行现场勘测,并根据甲方提供资料 办理下列事宜:
1、 设计绘制施工图(装修及上下水、强弱电配套系统的施工图),并对项目室内装饰用品、材料及色样等参与市场考察并提出好的建议。
2、 协助甲方进行招标及签订工程承包合同,开工后乙方派一名主任设计师常驻现场,负责工程自开工至竣工整个过程的施工效果把握,包括图纸解释、工艺说明、现场变更处理等工作。
3、 提供工程需要的详图。
4、 施工主要材料、设备的选型明细表(要求列出主要材料设备的数量、品牌、规格型号、质量等级、表面处理工艺等)。
5、 乙方提出的设计方案必须经甲方审核,在不违反合同规定的原则下,参照甲方意见进行修改,以达到双方满意的效果。
四、 总设计费为 30万元 (每m2费用为30元)
五、 设计费付款方式:合同签订后支付总设计费的30%预付款,设计完全部施工图支付总设计费的60%,工程完工乙方向甲方提交竣工图后支付总设计费的10%。
六、 全部施工图的设计于签订合同后 日完成(即应于)。乙方应于向甲方提供一份设计图初稿,供甲方进行初步图纸会审。
七、 甲方有特殊情况须中止设计进行时,应书面通知乙方,甲方应支付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。
八、 乙方具有本合同所设计图纸的保有权,设计图纸作为甲方本合同书指定项目施工专用。若乙方有本合同施工以外其他用途,应预先书面征得甲方同意。
九、 本合同生效后乙方应保质保量完成设计,应尽量减少设计变更的发生,若由于设计缺陷影响工程装修质量或效果,乙方应向甲方支付总设计费百分之五的违约金。
十、 甲方订立工程施工合同时,应要求承包方(施工方)服从乙方的监督指导工作的进行。若因施工发生困难,要求更改设计的,乙方应征得甲方的同意。甲方对设计图中局部不满意,乙方在不违反规范的前提下要按照甲方意见进行修改。
十一、 双方就本合同书约定的条款有争议时,经双方同意可请所在地室内装饰行业主管部门调解,甲、乙双方均应服从所作的调解,切实执行,调解费用由双方分担。
十二、 本合同一式四份,由甲、乙双方各执一份,均具同等效力。
十三、 本合同书自双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
代表人: 代表人: 电话: 电话:
开户行: 开户行: 帐号: 帐号:
年月日:
甲方(发包方):__________________
乙方(承包方):__________________
按照《中华人民共和国_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合家庭装饰工程的特点和本工程的具体情况,双方在平等、自愿、协商一致的基础上就有关事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1、甲方将自己位于__________________,施工面积______平方米的住房(甲方应确保是合法住所且有使用改造权)内装饰工程交有乙方承包施工。
2、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料。
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料。
3、工程预算总造价______元。
4、工期共______天,开工日期______年______月______日。
5、本合同签订后一周内安排施工队入场,如遇国家规定节假日、停水停电、异常天气等不可抗力因素;甲方推迟供应自备材料及工程款不按时按期缴纳到公司等或不可遇见情况出现时,则工期顺延。
二、工程款付款方式
(2)如施工过程中因设计变更、材料供应等原因需增加工程项目或减少项目需延长工期的,甲乙双方应确定及时签订《施工内容变更单》按实际工程额支付完全部增项款,如因甲方原因未及时支付工程款由此造成乙方的误工费用由甲方承担,工期相应顺延。
(3)在总工程进展到第四期阶段时,双方核对该工程实际工程额及甲乙双方支出、收入总额(含定金),作为竣工实结算量的依据。
三、双方责任
(一)甲方工作
1、开工前,甲方全部腾出或部份腾出房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾出的房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施,并与乙方签定协议。向乙方提供施工所需的水、电、办理施工所涉及的各种申请、批件等。
2、甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触洽谈。
4、施工中确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,则有甲方负责到有关部门办理审批手续。
5、施工期间甲方仍需部分使用居室的,自行负责做好施工现场使用居室的保卫及消防等工作。
6、积极配合参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收;自行负责个人材料的运输及进场。
(二)乙方工作
1、安排组织施工图纸交底,根据《预算报价表》拟定施工方案和进度,必要时与甲方审定签字确认。
2、指派至少一名项目经理为驻工地代表,负责履行合同,组织安排施工任务,对工程质量、进度监督及所有图纸的确认、办理验收、变更、登记手续和催款等其他事宜。以避免外界影响工程施工。
2、严格执行施工规范及质量标准、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3、遵守国家及有关部门对施工现场管理的规定,要妥善保护好施工现场周围环境及设施不受损坏。做好施工现场保卫工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系。未经甲方同意和有关部门批准,不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4、工程竣工后移交甲方使用之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行现场保护,保证居室内水、电的畅通。
四、合同变更
1、合同签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,需经双方协商一致后签订补充协议。
2、合同履行过程中,任何一方要终止合同,需向另一方以书面形式提出,经双方同意,办理施工清算手续,提出解除合同一方应向另一方支付合同总价10%的违约金后则订立终止合同手续,则本合同可做解除。
3、施工工程变更项目甲方应与乙方代表联系,在签定变更单后方能进行该项目施工。凡私自与施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
4、甲乙双方签定合同后以工程预算单项目为施工准则,其减项不得高与工程总造价的5%,如超过则给乙方造成的工程运输及人工费用等,甲方应照价赔偿。
5、乙方只对工程合同及结算单内的工程量提供合理的服务,如甲方私自与设计师或工人口头达成的一切有关承诺均为无效。且乙方均不承认责任及提供后期维护服务。
6、如在施工过程中所用的材料按合同已送到工地,由于甲方临时改动项目或更改材料,则按材料总额的10%收取甲方退、换货手续费。
五、工期
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应知会并征得乙方同意,支付乙方赶工费,并签订工期变更协议。
2、因甲方不按约定完成其负责的工作影响乙方工程进度,则工期顺延;因甲方提供材料及设备不合格影响工程质量和进度,返工费由甲方承担,则工期顺延。
3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的(参照室内装饰验收规范),返工费由乙方承担,则工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗力因素影响,导致停工4小时以上则算作一天(按累计计算),工期相应顺延。
5、发包方未能按时按期支付工程款的,合同工期相应顺延。
六、工程质量及验收
1、本工程执行《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》和市建行政主管部门指定的其他地方标准,质量评定验收标注。
2、工程以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为依据。如图纸和施工有误,以现场尺寸为准,本着不违背总设计要求的原则下双方协定。
3、乙方代表应及时通知办量隐蔽工程的检查与验收手续。甲方不按规定时间参加隐蔽工程和中间工程验收又未与乙方协商另行验收的,乙方可自行组织验收,则视甲方同意验收合格。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工费用由甲方承担,但工期也予顺延。
4、工程完工后,乙方提前三天通知甲方验收,甲方应在3天内组织工程验收,并提出整改意见。验收完毕双方签订《工程验收单》并办理验收移交手续。逾期未办理移交手续乙方视甲方同意验收。未经验收,甲方入伙使用,住者应视为事实上验收合格。
七、结算
2、甲乙双方签定合同后以工程预算单项目为施工准则,其减项超过工程总造价的5%,甲方将不能享受乙方给出的优惠承诺。
3、工程竣工验收后,甲方未经验收入住者,则视为工程完全合格。
4、工程完工验收后,客户未缴清工程余款及拖欠尾款者,乙方不提供后期保修服务。
八、其他
本合同______式______份,甲乙双方各执______份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
乙双方本着互利互惠的原则经过友好协商,特将乙方进行室内设计。经双方协商一致,签订本合同。
本合同依据下列文件签订:
1.《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
2.国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
工程名称:
工程地点:
工程设计(内容详见附表)及现场设计图指导:
1.电路系统:普通灯光照明、装饰灯具照明及其相应配电系统(不
2.含动力线路设计)。
3.给排水系统:相应室内给排水图。
4.室内装饰:平面施工图、天花施工图、立面施工图,
5.相应节点大样施工图,家私选型、配画、装饰布艺、工艺品及室内绿化点缀选型建议。
6.入门正面及园林方案设计。
7.材料分析表。
五、设计周期:年月日-----年月日(共天)
六、现场设计图指导时间:开工至完工,工期内每星期两天到现场进行设计图实施指导。
七、甲、乙双方责任:
甲方:
本合同一经签订,甲方应在2日内负责向乙方提供本工程之相应原土建建筑平面、立面、剖面及结构施工图一份;提供原设计建筑给排水系统、消防系统、空调系统、供电系统(强、弱电)及有关数据。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,乙方按本合同规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过5天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
甲方应该按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费及现场设计图指导费,每逾期支付一天,应承担应支付金额2‰的逾期违约金。逾期超过3天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。乙方收到甲方首付款,即日开始设计工作,并开始设计周期。如甲方未按约定的金额及时间付首期款,乙方设计周期顺延、设计工作暂停,直至甲方按本合同规定金额和时间付与乙方相应款项。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目缓建,甲方均应支付应付的设计费。甲方要求乙方在合同规定时间前提交设计文件时,甲方应支付赶工费。甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便。
甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。乙方:
按合同约定的设计范围及国家相关设计规范进行设计,并按本合同约定的设计时间及份数向甲方提供设计文件。
设计施工图完成后,向甲方提供三套设计施工图。
由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的2‰ 。
合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方首付金。
乙方按合同规定时限交付设计文件三个月内项目开始施工,负责按甲方及施工单位进行设计交底,处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向甲方适当收取元咨询服务费。
乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况、甲方有权索赔。
八、设计费用、现场设计图指导费用及付款方式:
1、面积:平方;备注:;
2、总费用共人民币(大写):;
小写:(设计费用包括3套A3幅面施工图,如需增加出图套数或其它需求,则费用另行协商)。
A、设计费共计元。
1、甲方委托乙方进行设计,
2、设计合同
3、签订,
4、即日甲方支付乙方设计费全额的30%,
5、即元设计费。
6、乙方按本合同
7、约定的设计内容完成设计施工图,
8、即日甲方支付乙方设计费全额的30%,
9、即元设计费。
10、双方各项设计技术交底完成,
11、交付全套施工图纸,
12、甲方即时支付乙方设计费全额的40%,
13、即元设计费。
B、现场设计图指导费共计元。
1、施工队进场,设计技术指导人员进场指导,甲方即日支付现场设计图指导费全额的50%,即元现场设计图指导费。
2、施工及现场设计图指导工作进行至本合同原定计划周期一半时,甲方即日支付乙方现场设计图指导费全额的30%,即元。
3、工程竣工,验收完毕,设计人同现场技术指导工作完成,甲方即日支付指导费全额的20%,即元现场设计图指导费。
九、其他:
由乙方派驻甲方指导现场设计师的交通、食、宿费用由甲方承担,即时报销解决。乙方应按合同进度完成合同。如在平面、天花图完成之前(年月日)甲方提出设计变更,乙方有权提出延长设计时间。如在此之后甲方提出设计变更,甲方应按补充设计另外付与乙方设计费用并延长设计时间。
本工程项目中,建筑材料、设备的加工订货,甲方要求乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用由甲方承担。
甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使本合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具同等效力。本合同正本贰份,甲乙双方各持壹份;副本肆份,甲乙双方各持贰份,正、副文本均具有同等法律效力。
10、本合同未尽事宜,甲乙双方应协商解决。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
甲方:
_______年_________月________日
乙方:
_______年_________月________日
委托方:___________________(以下简称甲方)
设计方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况:
1。工程地点:___________________
2。建筑面积:___________________
3。使用性质:___________________
4。房屋结构:___________________
二、设计程序:
1。甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积㎡×_____ 元/㎡计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)×_____ 元/㎡计取,设计费总计__________ 元。
2。设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的_____%,即_____ 元。
3。乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在_____天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4。在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的_____%,即_____ 元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
5。施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的_____%,即_____ 元。
6。甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图_____ 元/张)。现甲方要求绘制部位效果图_____张,总计_____ 元。
7。施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
8。其它约定:
三、双方责任:
甲方责任:
1。甲方保证提交的资料真实有效,若提交的.资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
2。在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
3。事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
4。对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
5。施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
6。甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7。负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8。凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
乙方责任:
1。乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2。乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
3。合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
4。乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它:
1。本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2。凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3。如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方_______ 元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方_______ 元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
4。对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
5。本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请xx市xx区人民法院解决。
6。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称(签字盖章):_______________
_______年____月_________日
乙方名称(盖章):_______________
_______年____月_________日
委托方(甲方):
受委托方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规规定的原则,结合室内装修、装饰的特点,就甲方委托乙方承担本合同所列工程项目的装修、装饰设计解决方案等事宜。经甲、乙双方友好协商,并达成如下协议,供双方共同遵照履行。
一、 工程项目说明:
1. 工程项目名称:
2. 工程项目地点:
3. 工程项目使用面积:
4. 设计内容包括:
二、 设计收费方式:
1. 本委托设计合同设计费按/平米计取,设计费总额币大写 (设计费总额最终按实地测量面积结算)。
2. 甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的万元。初步设计方案(包含平面布置,天花布置图,水电布置图,效果图)确定后,甲方按实地测量面积支付设计费总额的 ,共计 万元,乙方进行整套图纸的绘制。整套图纸绘制完成交给甲方使用,甲方按实地测量面积支付设计费总额的 ,共计 万元,即支付完全部设计费用。
三、 设计时间周期:
1. 乙方签订委托设计合同后进行实地测量,并在天内完成初步设计方案(包含平面布置,天花布置图,水电布置图,效果图)。
2. 甲方确定初步设计方案后,乙方应在天内完成整套图纸的绘制。
四、 甲方权利及义务:
1. 本合同签订时,甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。
2. 甲方在接到乙方初步设计方案(包含平面布置,天花布置图,水电布置图,效果图)已完成的通知后,有义务在 内对方案设计文件进行签字确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。
3. 甲方在接到乙方整套图纸绘制已完成的通知后,有义务在天内对方案设计文件进行签字确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。
五、 乙方权利及义务:
1. 乙方在约定的期限内完成实地测量及初步设计方案(包含平面布置,天花布置图,水电布置图,效果图)的设计,并知道甲方进行沟通确定。
2. 乙方在甲方签字确认初步设计方案(包含平面布置,天花布置图,水电布置图,效果图)后,应在约定的设计时间内完成整套图纸的绘制,并知道甲方进行沟通确定。
3. 在施工过程中,乙方有义务负责处理有关图纸内容存在的技术性问题,并配合甲方参加现场技术指导及阶段验收工作。
六、 设计方案修改及版权:
1. 乙方对甲方已签字确认的方案不再有修改的义务,若甲方有修改需求,可与乙方协商,并交纳相关的方案变更费用。方案变更及变更费用,以附件方式由双方签字生效。
2. 本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表,须事先征得乙方书面同意。
3. 为保证甲方利益,乙方须对甲方身份背景,项目的各项内容进行保密。
七、 违约责任:
1. 因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的,每延一天乙方须支付甲方设计费总额的 作为违约赔偿金。
2. 因乙方原因造成中途停止设计的,乙方须书面通知甲方,按照设计费总额支付给甲方作为违约赔偿金,并将甲方已付的设计费返还甲方。
3. 如因甲方原因造成本委托终止时,甲方应以已付费用作为违约赔偿金,乙方有权不予退还。
八、 纠纷解决方法:
1. 双方出现不能自行协商解决的问题,双方同意按以下方法解决。
1)、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。
2)、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。
2. 如因不可抗力因素造成合同终止,双方互不承担违约责任。
九、 其他
1. 甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
2. 本合同自双方签字(盖章)后生效。
3. 合同履行完后自动终止。
4. 合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
立设计委托合同书单位:
(以下简称甲方)
主任设计师:(以下简称乙方) 经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作,双方同意遵守以下条款:
一、 装饰工程地点:
二、 装饰工程设计项目:
三、 乙方应进行现场勘测,并根据甲方提供资料办理下列事宜:
1、 提出设计方案图(平面、立面、透视效果图)。
2、 编制初步设计文件。
3、 在设计方案确定后,绘制施工图,并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等。
4、 编制工程概算及施工说明书。
5、 与施工单位负责人商讨工程中的问题。
6、 供给工程需要的详图。
7、 监督指导工程施工。
8、 施工时,解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
乙方提出的设计方案必须经甲方审核,参照甲方意见进行修改,以不违反合同规定为原则,在协商基础上达到双方满意。
四、 总设计费计人民币万元
五、 设计费付款方式:
1、签约时,付总设计费的%;
2、交施工图时,付总设计费的%;
3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100%。
以上每项款目都应一次付清。
若施工设计图已完成,而工程非因设计原因未能进行时,则甲方应继续按第2、3项付款。
六、 甲方有特殊情况,必须终止设计的进行,应书面通知乙方,甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。
七、 乙方为本合同所设计的图纸保有版权,只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣传专用,若乙方有本合同施工以外其它用途,应预先征得甲方同意。
八、 除有第六条的情况发生外,甲方不得另行委托他人设计,否则乙方凭证明文件,通知甲方解除委托合同,没收已收的设计费用,甲方向乙方赔偿毁约的费用。
九、 甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间,乙方不得拖延,若因乙方拖延时间造成工程停工,应接受甲方处罚,因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用。
十、 本合同书系指委托设计,如需施工另行签订施工委托合同书。 十一、 甲方订立工程施工合同时,应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行,若承包方与乙方有争议,甲方应出面协调。若因施工发生困难,要求更改设计时,乙方应征得甲方同意,修改设计图纸。
十二、 甲方在初步设计批准后,不得再以设计内容不满意为由,拒绝付设计费,双方应以合作的态度协商解决。
十三、 本合同书为双方同意签订,双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时,不得影响其他条款的实施。
十四、 双方就本合同书约定的条款有所争议时,经双方同意可请所在地主管部门调解,甲、乙双方均应服从所作的调解,切实执行,调节费用由双方分担。
十五、 甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。
十六、
十七、
本合同一式陆份,由甲、乙双方各执叁份,均具有同等效力。 本委托合同书自签订之日起生效。
甲方: 乙方: 地址: 地址: 代表人: 代表人: 电话: 电话: 签约地点: 签约时间: 年月日
立设计委托合同书单位:
(以下简称甲方)
主任设计师:(以下简称乙方) 经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作,双方同意遵守以下条款:
一、 装饰工程地点:
二、 装饰工程设计项目:
三、 乙方应进行现场勘测,并根据甲方提供资料办理下列事宜:
1、 提出设计方案图(平面、立面、透视效果图)、
2、 编制初步设计文件、
3、 在设计方案确定后,绘制施工图,并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等、
4、 编制工程概算及施工说明书、
5、 与施工单位负责人商讨工程中的问题、
6、 供给工程需要的详图、
7、 监督指导工程施工、
8、 施工时,解释图纸和协助解决技术上的疑难问题、
乙方提出的设计方案必须经甲方审核,参照甲方意见进行修改,以不违反合同规定为原则,在协商基础上达到双方满意、
四、 总设计费计人民币万元
五、 设计费付款方式:
1、签约时,付总设计费的%;
2、交施工图时,付总设计费的%;
3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100%、
以上每项款目都应一次付清、
若施工设计图已完成,而工程非因设计原因未能进行时,则甲方应继续按第2、3项付款、
六、 甲方有特殊情况,必须终止设计的进行,应书面通知乙方,甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用、
七、 乙方为本合同所设计的图纸保有版权,只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣传专用,若乙方有本合同施工以外其它用途,应预先征得甲方同意、
八、 除有第六条的情况发生外,甲方不得另行委托他人设计,否则乙方凭证明文件,通知甲方解除委托合同,没收已收的设计费用,甲方向乙方赔偿毁约的费用、
九、 甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间,乙方不得拖延,若因乙方拖延时间造成工程停工,应接受甲方处罚,因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用、
十、 本合同书系指委托设计,如需施工另行签订施工委托合同书、 十一、 甲方订立工程施工合同时,应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行,若承包方与乙方有争议,甲方应出面协调、若因施工发生困难,要求更改设计时,乙方应征得甲方同意,修改设计图纸、
十二、 甲方在初步设计批准后,不得再以设计内容不满意为由,拒绝付设计费,双方应以合作的态度协商解决、
十三、 本合同书为双方同意签订,双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释、本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时,不得影响其他条款的实施、
十四、 双方就本合同书约定的条款有所争议时,经双方同意可请所在地主管部门调解,甲、乙双方均应服从所作的调解,切实执行,调节费用由双方分担、
十五、 甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院、
十六、
十七、
本合同一式陆份,由甲、乙双方各执叁份,均具有同等效力、 本委托合同书自签订之日起生效、
甲方: 乙方: 地址: 地址: 代表人: 代表人: 电话: 电话: 签约地点: 签约时间: 年月日
装修设计合同7
委托方(简称甲方):______________身份证号码:______________________________
承接方(简称已方):______________身份证号码:______________________________
双方协商,订立本协议,以共同恪守、在双方同意的情况下,本协议由___________起草、
一、工程项目
1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次、
2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊PVC板、
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖,打一灶台、
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)、
5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定、
二、承包方式
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工、
三、质量标准
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可、
四、施工期限
__________年_______月_______日至__________年_______月_______日,如不能按期完成,每天将处罚金____________圆、
五、工程造价
材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费______仟______佰______拾______圆人民币、
六、付款方式
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,______天内一次将装修人工费付清、
七、其它问题
装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施、本协议未尽事宜,由双方协商解决、本协议自双方签字之日起生效、
八、本协议一式______份,甲乙方各执______份,具有相同效应、
甲方(签字盖章):________________乙方(盖章):________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
委托方(甲方): ________
承接方(乙方):________
一、工程地点:____________________
二、形式结构:_________室_________厅_________卫,为平层
三、工程项目:
四、承包方式:乙方包工包材料。
五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可,以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)为质量评定的最低标准;以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。
六、合同付款:(大写)_________元。竣工后据实复核结算;合同款包干。
七、付款方式:合同协议后,甲方预付35%工程款_________元;水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款_________元;泥工,木工中间工程验收后支付20%工程款_________元,工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款_________元。
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方:________
_______年_________月________日
乙方:________
_______年_________月________日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
乙双方本着互利互惠的原则经过友好协商,特将乙方进行室内设计。经双方协商一致,签订本合同。
本合同依据下列文件签订:
1.《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
2.国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
工程名称:
工程地点:
工程设计(内容详见附表)及现场设计图指导:
1. 电路系统:普通灯光照明、装饰灯具照明及其相应配电系统(不
2. 含动力线路设计)。
3. 给排水系统:相应室内给排水图。
4. 室内装饰:平面施工图、天花施工图、立面施工图,
5. 相应节点大样施工图,家私选型、配画、装饰布艺、工艺品及室内绿化点缀选型建议。
6. 入门正面及园林方案设计。
7. 材料分析表。
五、 设计周期: 年 月 日 ----- 年 月 日 (共 天)
六、 现场设计图指导时间:开工至完工,工期内每星期两天到现场进行设计图实施指导。
七、 甲、乙双方责任:
甲方:
本合同一经签订,甲方应在2日内负责向乙方提供本工程之相应原土建建筑平面、立面、剖面及结构施工图一份;提供原设计建筑给排水系统、消防系统、空调系统、供电系统(强、弱电)及有关数据。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,乙方按本合同规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过5天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
甲方应该按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费及现场设计图指导费,每逾期支付一天,应承担应支付金额2‰的逾期违约金。逾期超过3天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。乙方收到甲方首付款,即日开始设计工作,并开始设计周期。如甲方未按约定的金额及时间付首期款,乙方设计周期顺延、设计工作暂停,直至甲方按本合同规定金额和时间付与乙方相应款项。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目缓建,甲方均应支付应付的设计费。 甲方要求乙方在合同规定时间前提交设计文件时,甲方应支付赶工费。 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便。
甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。 乙方:
按合同约定的设计范围及国家相关设计规范进行设计,并按本合同约定的设计时间及份数向甲方提供设计文件。
设计施工图完成后,向甲方提供三套设计施工图。
由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的2‰ 。
合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方首付金。
乙方按合同规定时限交付设计文件三个月内项目开始施工,负责按甲方及施工单位进行设计交底,处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向甲方适当收取 元咨询服务费。
乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况、甲方有权索赔。
八、设计费用、现场设计图指导费用及付款方式:
1、面积: 平方;备注: ;
2、总费用共人民币(大写): ;
小写: (设计费用包括3套A3幅面施工图,如需增加出图套数或其它需求,则费用另行协商)。
A、设计费共计 元。
1、 甲方委托乙方进行设计,
2、 设计合同
3、 签订,
4、 即日甲方支付乙方设计费全额的30%,
5、 即 元设计费。
6、 乙方按本合同
7、 约定的设计内容完成设计施工图,
8、 即日甲方支付乙方设计费全额的30%,
9、 即 元设计费。
10、 双方各项设计技术交底完成,
11、 交付全套施工图纸,
12、 甲方即时支付乙方设计费全额的40%,
13、 即 元设计费。
B、现场设计图指导费共计 元。
1、施工队进场,设计技术指导人员进场指导,甲方即日支付现场设计图指导费全额的50%,即 元现场设计图指导费。
2、施工及现场设计图指导工作进行至本合同原定计划周期一半时,甲方即日支付乙方现场设计图指导费全额的30%,即 元。
3、工程竣工,验收完毕,设计人同现场技术指导工作完成,甲方即日支付指导费全额的20%,即 元现场设计图指导费。
九、其他:
由乙方派驻甲方指导现场设计师的交通、食、宿费用由甲方承担,即时报销解决。 乙方应按合同进度完成合同。如在平面、天花图完成之前( 年 月 日)甲方提出设计变更,乙方有权提出延长设计时间。如在此之后甲方提出设计变更,甲方应按补充设计另外付与乙方设计费用并延长设计时间。
本工程项目中,建筑材料、设备的加工订货,甲方要求乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用由甲方承担。
甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使本合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由 仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具同等效力。 本合同正本贰份,甲乙双方各持壹份;副本肆份,甲乙双方各持贰份,正、副文本均具有同等法律效力。
10、本合同未尽事宜,甲乙双方应协商解决。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
甲方:
乙方:
年月日:
委托方(甲方): 设计方 (乙方):
甲方委托乙方承担 装饰工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘查设计合同条例》、《建设工程勘查设计市场管理规定》和《省建设工程勘查设计管理办法》。
1. 2建设工程批准文件。
第二条 本合同中装饰工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内
容及标准
2.1 工程项目的名称:
2.2 工程项目的地点:
2.3 工程项目的规模:
2.4工程项目的投资总额:
2.5 工程项目的设计内容及标准:
第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件
第四条 乙方向甲方交付的设计文件
第五条 设计费用及支付方法
5.1 甲方应支付本合同中装饰工程设计项目的设计费为人民币为 元。
5.2
5.2.1本合同生效时,甲方应向乙方预付设计费总额的 % ,
5.2.2 乙方交付全部平面与顶面施工图设计文件时,甲方应向乙方支付设计费总额的 % ,计 元。
5.2.3乙方交付全部施工图设计,完成以后5天内甲方应向乙方支付设计费总额的 〃% ,计 元。
5.2.4 施工图审核后,付清设计费的5%计 元整。
5.3 收费说明:
5.3.1 取费计算标准:设计单价为每平米人民币 元,本工程面积为 ㎡ ,设计总费用为 元。
第六条 双方责任
6.1甲方责任:
6.1.1甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同,重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
6.1.2在合同履行期间,甲方单方面提出解除合同的 ,乙方未开始设计工作,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
6.1.3甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付设计费的千分之二的逾期违约金。
6.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,甲方应支付赶工费。
6.1.5甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。
6.1.6 甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查,审查合格后方可使用。
6.1.7甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对收到乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。
6.2乙方责任:
6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及分数向甲方交付设计文件。
6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
6.2.3由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
6.2.4乙方交付设计文件后,应参加有关部门组织的设计审核会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要的调整补充。
6.2.5乙方不承担本工程消防设计部分,消防设计部分应由甲方负责。
6.2.6 本工程不包括室外景观,广告,字牌,弱电设计,空调设计,不包括税金及发票。
第七条 其他
7.1 本合同第四条规定乙方交付的设计文本份数超过《工程勘察设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。
7.2 本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
7.3 甲方委托乙方配合引进项目,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用,除
7.4甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
7.5 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7.6 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成时可向人民法院起诉。
7.7 其他约定事项
7.8 本合同未尽事宜,双方可签定补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.9 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本 份。
7.10在双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
7.11 本合同经甲、乙双方签字盖章后自 年 月 日生效。
委托方单位名称: 设计方企业名称:
(盖章) (盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
建设主管部门备案: 签证意见:
备案日期: 年 月 日 签证日期: 年 月 日
订立协议双方:
_______建筑工程公司(甲方)
_______装修设计公司(乙方)
为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的协商,特订立本协议。
一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在10日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量,甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织,装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间,乙方派出高级工程师监督施工,以保证工程的质量。
五、甲方按装修工程总费用的千分之______向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份。
附件:《_______建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。
甲方_______建筑工程公司(盖章)
乙方_______装修设计公司(盖章)
_______年_______月_______日
委托方(简称甲方):______________身份证号码:______________________________
承接方(简称已方):______________身份证号码:______________________________
双方协商,订立本协议,以共同恪守。在双方同意的情况下,本协议由___________起草。
一、工程项目
1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。
2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊PVC板。
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)。
5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
二、承包方式
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。
三、质量标准
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。
四、施工期限
__________年_______月_______日至__________年_______月_______日,如不能按期完成,每天将处罚金____________圆。
五、工程造价
材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费______仟______佰______拾______圆人民币。
六、付款方式
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,______天内一次将装修人工费付清。
七、其它问题
装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
八、本协议一式______份,甲乙方各执______份,具有相同效应。
甲方(签字盖章):________________乙方(盖章):________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
委托方: (以下简称甲方)
受托方: (以下简称乙方)
甲方因装修工程的需要,委托乙方进行室内装修设计工作,经双方协商一致,签订本合同。
一、 设计工程概况
1.设计工程名称:
2.设计工程地点:
3.设计工程面积约:xx平方米
4.设计工程范围:
二、 设计时间
1.设计期限:
设计期限为 天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。
2.设计交图步骤及时间:
(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签定本合同,同时支付定金人民币 元。乙方收到定金后 天内,向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图,如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图,则双倍向甲方返还定金。
(2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后,同时支付首期设计费人民币 (按以上2(1)支付的人民币定金自动转为首期设计费)。乙方收到设计费后 天内,向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。
(3)甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币,乙方收到设计费案后 天内,向甲方提交详细装修施工图及效果图。
(4)甲方签确认设计施工图后即支付第三期设计费人民币,乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。
(5)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。
三、 提交成果
序号
图纸名称
份数
内容要求
提交时间
1 装修设计方案图 1套
平面、天花、主要立面、效果图、 20xx年 x月x 日前
2装修施工图 2套
平面、天花、立面、剖面、大样、 20xx年 x月x 日前
备注
1、《装修施工图》为autocad文件且应达到施工队依图施工之深度,效果图张数双方协商;
2、上述设计成果应提交打印文档一份。
四、 双方责任
1.甲方应按合同规定及时支付设计费。
2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员,并不得随意变更(除了合理的变更)。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。
3.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。
4.乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。
5.乙方应本着认真负责的精神,按照甲方的要求完成设计。
7.若甲方未能按时支付设计费,乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。
8、乙方履行了本合同所规定的义务后,甲方向乙方支付剩余设计费人民币XX元。
9、乙方未履行本合同规定的'任何一项义务视为根本违约,甲方有权解除本合同,乙方并赔偿甲方因此造成的损失。
五、 设计费金额、支付时间与方式
1.设计费总额:人民币¥ 元。
2.支付时间:
(1)双方签订委托设计合同时,甲方即应向乙方支付定金,即人民币¥ 元。(x);
(2)甲方支付第一期的设计费即人民币¥ 元。(x);
(3)甲方支付第二期的设计费即人民币¥ 元。(x);
(4)甲方支付第三期的设计费即人民币¥ 元。(x);
(5)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求,超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用,在工程峻工前由甲方支付给乙方。
3.支付方式 甲,乙双方共同协商支付方式。
六. 违约责任和争议的解决
1.甲方在乙方提供有关设计图纸后,未在合同规定的期限内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为违反合同约定。按每日100元予以处罚。
2.合同生效后,甲、乙方无故要求终止或解除合同时,应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)。
3.甲、乙双方在履行合同过程中,如有争议,应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。
七、 合同效力
本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份。合同经双方签后生效。本合同设计工程峻工后终止 。
甲方(签盖章):
电话:
乙方(签盖章):
电话:
合同签订时间:20xx年 月 日
委托方(甲方):________承接方(乙方):________
一、工程地点:
____________________
二、形式结构:
_________室_________厅_________卫,为平层。
三、工程项目:
____________________
四、承包方式:
乙方包工包材料。
五、质量标准:
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可,以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—20xx)为质量评定的最低标准;以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。
六、合同付款:
(大写)_________元。竣工后据实复核结算;合同款包干。
七、付款方式:
合同协议后,甲方预付35%工程款人民币_________元;水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款人民币_________元;泥工,木工中间工程验收后支付20%工程款人民币_________元,工程竣工验收合格后5日内支付5%的'尾款人民币_________元。
八、合同效力:
本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方:________乙方:________
联系电话:________联系电话:________
工程名称:
工程地点:
合同编号:
设计证书等级:
发包人:
设计人:
签订日期:
发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
1、合同依据
本合同依据下列文件签订:
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》(20xx)。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
2、工程概况
(1)工程名称:
(2)工程地址:
(3)项目规模:总建筑面积㎡,室内设计面积㎡(其中地上约㎡,地下约㎡).
(4)该项目主要使用功能:.
(5)投资估算:约万元人民币.
3、设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务
设计范围
□建筑室内装饰设计;
□给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计;□给水排水、暖通空调、建筑电气的系统改造设计;□智能化专项设计;□厨房工艺设计;□专业照明设计;□家具设计与选型;□陈设配饰设计与选型;□室内建筑声学设计;
□装修引起的结构修改设计;
□室内幕墙设计(玻璃、石材等幕墙设计);□舞台机械设计;□舞台灯光设计;□设计概算;□施工图预算;
□BIM验证设计;□特殊工艺设计。
不含煤气等其他当地管理部门限制的特殊专业设计;不含超越设计人资质范围的专业设计。
设计阶段
包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。
设计深度
满足20xx年11月住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。
设计规范
本合同设计采用中华人民共和国现行的相关规程和规范。
设计服务
解决施工中与设计相关的技术问题,解答业主咨询的与设计相关的.技术问题。
4、设计费及支付
本合同暂定设计费为元(大写:)。
4.包含设计方人员赴工地现场的旅差费人次日,每人每次不超过2天。超过约定人次日赴项目现场所发生的费用(包括且不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等)和人工费由发包人方另行支付。
4.长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。
4.以建筑面积收取设计费时,当项目实际设计面积与合同设计面积不符时,按实际设计的建筑面积核算设计费,多退少补。
付费进度
注:合同履行完毕后,定金抵作设计费。
注:1在发包人方所提供的设计资料(含设计确认单及开始下一阶段设计指令等)能满足设计人进行相应
阶段设计的前提下方开始计算该阶段的设计时间。
2)上述设计时间不包括国家法定的节假日。
3)设计周期不包括设计人提交阶段性设计成果后发包人审核与反馈意见的时间以及相关部门对设计成果的审批时间。
5、发包人责任
发包人按本合同第5条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6、其他约定事项
7、本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份。
8、本合同履行完成后自动终止。
9、本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。
甲方(盖章):____乙方(盖章):____
代理人:代理人:
签订时间:签订时间:
单位地址:某公司单位地址:
邮政编码:邮政编码:
合同编号:
委托方:(以下简称甲方)
设计方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况:
1.工程地点:
2.建筑面积:
3.使用性质:
4.房屋结构:
二、设计程序:
1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M2×元/M2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)M2×元/M2计取,设计费总计元。
2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。
6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。
7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
8.其它约定:
三、双方责任:
(一)甲方责任:
1.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
2.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的'定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
5.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
(二)乙方责任:
1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它:
1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3.如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请人民法院解决。
6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表签名:乙方代表签名:
电话:电话:
地址:地址:
签订日期:
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
委托方: (以下简称甲方)
受托方: (以下简称乙方)
甲方因装修工程的需要,委托乙方进行室内装修设计工作,经双方协商一致,签订本合同。
一、 设计工程概况
1.设计工程名称: 。
2.设计工程地点: 。
3.设计工程面积约: 平方米 。
4.设计工程范围: 。
二、 设计时间
1.设计期限:
设计期限为 个工作日,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。
2. 设计要求:
(1)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。
(2)设计费未全额付清前,乙方不提供最终设计成果。
(3)若甲方委托乙方施工,设计费减半,从工程尾款中扣除。
三、 提交成果
1 装修设计方案图 1套
平面、效果图、
20x年 月 日前。
2装修施工图 1套
平面、天花、立面、剖面、大样
20x年 月 日前。
备注
1、《装修施工图》为AUTOCAD文件且应达到施工队依图施工之深度,效果图张数经双方协商为 ,如需增加按 元1张收取费用;
2、上述设计成果应提交打印文档一份。
四、 双方责任
1.甲方应按合同规定及时支付设计费。
2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员,并不得随意变更(除了合理的变更)。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。
3.乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。
4.乙方应本着认真负责的精神,按照甲方的要求完成设计。
5.若甲方未能按时支付设计费,乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。
五、 设计费金额、支付时间与方式
1.设计费总额:人民币¥ 元(大写, )。
2.支付时间:
(1)双方签订委托设计合同时,甲方即应向乙方支付定金,即人民币
¥ 元。(大写, );
(2)待乙方把详细的施工图和规定的效果图交给甲方时,甲方一次性把设计费余额即人民币¥ 元。(大写, );
(3)若有双方协商同意增加的设计费应在该工程设计前支付给乙方。
3.支付方式
甲,乙双方共同协商支付方式。
六. 违约责任和争议的解决
1.甲方在乙方提供有关设计图纸后,未在合同规定的期限内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为违反合同约定。按每日100元予以处罚。
2.合同生效后,甲、乙方无故要求终止或解除合同时,应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)。
3.甲、乙双方在履行合同过程中,如有争议,应友好协商解决。协商不成任何一方可向原告所在地法院提出诉讼。
七、 合同效力
本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。合同经双方签字(盖印)后生效。本合同设计工程峻工后终止 。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
电话: 电话:
合同签订时间:201 年 月 日
甲方:
乙方:
甲方责任
1. 1.甲方向乙方提供客户资源或设计项目
2. 甲方按期支付设计费用,设计或施工过程中,甲方不按期支付设计费用者,乙方有权不进行项目跟进
3. 甲方对乙方提交的图纸作明确的书面审核意见,对阶段性的图纸定案应签名确认
4. 甲方应充分尊重乙方工作成果,不得任意改动已签名确认的设计及施工图纸,如因特殊原因要该动的,应提前通知乙方,双方共同协商后再作修改方案,如需变更,应另外向乙方支付该部份工程量的设计费。
乙方责任:
1. 乙方需按出图时间安排准时出方案及出图,如因乙方单方的原因使出图时间延后,每延一天则乙方须按合同总额的0.1%。向甲方以付违约金。
2. 乙方应尽职向甲方提出设计建议,尽自己最大能力做好本设计。
3. 施工过程中,乙方应密切配合施工并有责任对施工作质量监督和工艺指导。
4. 不得施工过程中擅改施工方案, 严格选材料及选施工队伍的施工水平标准, 确使工程达到设计效果.
合作方式1:
甲方提供设计项目或客户资源后,由乙方以自己独立资源去跟进及设计。对甲方委托的设计项目底价约60元/平方收取设计费(对甲方收费),对外客户以实际项目设计费去收取(对客户收费),乙方与甲方就利润按比例分成(乙方占七成,甲方占三成),期间甲方公司有义务提供一定的公司资质等资源协助乙方去完成设计项目(主要针对对外客户).
合作方式2:
以合作方式1为前提下,乙方挂靠进驻甲方公司办公,共同打造公司,使公司对外影响力更加大。甲方提供给乙方必需的办公条件,乙方向甲方支付一定的挂靠费用。内部行政独立,对外行政统一。
以下内容为协议补充内容:
设计范围及内容:
1、室内装饰范围:主要空间效果图方案设计, 各主要空间立面图及施工图设计及民用水电系统图设计。
2、不包含室内消防系统、空调通风系统,厨房设备系统,专业水循环净化系统,音响广播等弱电系统等专业设计。
3、不包含改建,违建性质的土建或金属结构设计。
设计、施工跟进、监理阶段:
第一阶段:方案设计
乙方须咨询甲方,明确项目参数、甲方目标及其它要求,对项目风格设计理念等进行研究,并初步确定平面初步方案,须由业主签名确认功能布置平面图、项目空间主题风格定位内容。
a. 绘制初步平面方案图、手绘示意图及设计意念文案来表达室内设计概念.
b. 根据甲方签认的平面图。
c. 时间约 有效工作日。
第二阶段:方案深化设计阶段,进行效果图设计
a.根据甲方签认的设计方向文案,进行平面深化设计,效果图设计。
b.时间约 个有效工作日。
c.主要空间效果图( )张。
d. 最终定案须由业主签名确认。
第三阶段:施工图阶段
a根据双方确定的方案,进行细化设计并制作图纸
b.时间约 个有效工作日
c. 图纸内容:平面图,天花平面图、砌筑图、地坪铺砌图,开关插座定位图;最终定案须由业主签名确认,方案深化设计阶段图纸以A3纸形式提交。
d. 最终施工图定案须由业主签名确认。
第四阶段:施工跟进、监理阶段:
a.乙方应向甲方提供全套施工图一式 3份;,在满足项目设计标准前提下,乙方有义务协助甲方审核施工单位的预算书、施工进度表、施工工艺流程,并提供相关建议,以确保工程项目顺利进行。
b.根据现场实际施工情况,提供阶段性设计指导;
c.硬装饰工程完工且卫生清洁完毕,所有家私饰品入场后,提供软装饰现场摆设指导服务一次,由主笔设计师及软装饰设计师参加。
设计费用及付款方式:
1.设计费用:
1.双方协商,完成本设计合同范围内全部工作量,总价 万元,折合单价为 元/平方,设计过程中如有增减,另作协议。
2.以上费用不含具设计资质的图章费及管理费,税费。
3.以上设计费用不含任何形式的消费滞押金。
2.付款方式:
(1).合同签定后,甲方支付给乙方总设计费 %,即 万元;
(2).乙方完成第二设计阶段后(效果图) ,甲方支付给乙方总设计费的 %,即 万元;
(3).乙方完成第三设计阶段,向甲方提供全套施工图一式3份, 甲方支付给乙方总设计费的 %,即 万元;
(4).项目竣工开业后10个工作日内,甲方支付给乙方总设计费的全部尾款 %,即 万元。
甲方: 乙方:
法定代表人签字(盖章): 法定代表人签字(盖章):
市政装修设计合同书
甲方:__________公司
乙方:__________________________
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1工程地点::______________________。
2工程内容:总建筑面积______平方米。
3承包范围;装饰装修人工费用;
4开工日期:_______年___月___日;竣工日期:_______年___月___日;总工期(包括法定节假日):____个工作日。
第二条;合同价款
1装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:_______。
⒉签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:_______
⒊装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:_______
⒋工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:_______
⒌剩余的5%作为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:_______
第三条;甲方责任
1指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。
2装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。
3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条;乙方责任
1指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________
发包方电话承包方电话
_________年____月____日
签订地点:_________
甲方:__________________________________(以下简称甲方)
乙方:__________________________________(以下简称乙方)
经过双方友好协商,甲方同意将其“ _________”室内装修工程设计工作交由乙方负责,双方同意遵守下列条款:
一、装修设计工程地点:
二、委托设计项目范围:___________(详见图纸)室内装修工程设计。
三、设计进度要求:
合同签订后,乙方应立即进行现场勘测,并根据甲方提供的资料办理下列事宜,提出设计平面主案:
1、乙方第一阶段提供设计方案,应符合甲方设计表达要求,在本合同签订后,7日内向甲方提供全部设计方案的电子文件,提供平面图。
2、在设计方案确定后,乙方第二阶段提供施工设计,应符合甲方设计表达要求,在本合同签订后,30日内向甲方提供六份施工图及整套电子文件。
3、乙方提出的设计方案必须经甲方审核,参照甲方意见进行修改,以不违反合同规定为原则,在协商基础上达到双方满意为止。
四、设计费的计算和付款方式:
1、设计费的计算:设计部位建筑面积为_平方米,按人民币(大写)____元整(小写:______元)总价包干(不含税),具体见后附造价组成,增加设计面积双方另行协商,签订补充协议。
2、设计费支付方式:第一阶段为方案完成并经甲方确认后3日内支付合同总价的20%,第二阶段施工图按设计深度要求完成后3日内支付合同总价的40%,第三阶段为全部图纸获得绿色建筑标识评价专家委员会审查通过3日内支付合同总价的40%。
五、甲方权利和义务
1、甲方有特殊情况,必须终止设计的进行,应书面通知乙方,甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用按五款规定。
2、甲方须及时确认乙方所提供的设计方案及图纸,甲方确认的时间不计算在乙方的工作时间内;如因甲方未及时确认或提出修改意见,在乙方提供审核确认文件之日起3日后,视为甲方认可。
3、甲方按本合同履行义务后,乙方为本合同所设计的图纸版权归甲方所有,仅供甲方作为本合同书指定工程施工专用,不得转让出版或作其它用途。若甲方有本合同施工以外其他用途,乙方对本合同内的设计图纸其他的使用效果不承担任何责任。
六、乙方权利和义务
1、乙方应保证其所提供的设计成果不侵犯任何第三方的知识产权或其他的合法权益。如因乙方原因导致甲方受第三方侵权指控,乙方应承担相应的违约责任。
2、乙方未经甲方书面同意不得以任何形式向甲方意外的单位或个人提供、转让、散播、泄露与本工程有关的设计资料,如有违反应承担相应的违约责任。
3、乙方应按本合同约定,及时向甲方提供设计成果。
六、其它约定:
1、甲方依据乙方提供的设计图纸进行施工,在开工前由甲方组织乙方进设计技术交底,解决施工中有关设计问题。
2、在施工期间,甲方如需要乙方协助考察或认定主材料,必须另外支付给乙方食宿费和差旅费,其标准按国家有关规定执行。
3、乙方的设计应充分考虑甲方的投资和对各项使用功能的需要,力求美观、大方、实用、节能、环保。
七、设计的修改:
设计范围、设计方案及图纸如经甲方确认后有重大变更而重做或修改设计时,甲方须出书面变更意见书,属增加工程量,设计费用另计。
八、未尽事宜,双方另行协商解决。
九、本合同壹式肆份,甲方贰份,乙方贰份。本协议自签订之日起生效。
甲方:
_______年_________月________日
乙方:
_______年_________月________日
委托方(甲方):_______________
设计方(乙方):_______________
经甲乙方双方友好协商,就河北建投沙河电厂2×600MW空冷机组工程2×600MW供热机组生产行政办公楼工程内部装修设计事宜,经双方协商一致并同意遵守下列条款:
一、室内装饰工程地点:河北省邢台市沙河市
二、装饰工程设计项目:生产行政办公楼工程内部装修
三、本合同签定后,乙方应进行现场勘测,并根据甲方提供资料办理下列事宜:
1、设计绘制施工图(装修及上下水、强弱电配套系统的施工图),并对项目室内装饰用品、材料及色样等参与市场考察并提出好的建议。
2、协助甲方进行招标及签订工程承包合同,开工后乙方派一名主任设计师常驻现场,负责工程自开工至竣工整个过程的施工效果把握,包括图纸解释、工艺说明、现场变更处理等工作。
3、 提供工程需要的详图。
4、施工主要材料、设备的选型明细表(要求列出主要材料设备的数量、品牌、规格型号、质量等级、表面处理工艺等)。
5、乙方提出的设计方案必须经甲方审核,在不违反合同规定的原则下,参照甲方意见进行修改,以达到双方满意的效果。
四、总设计费为30万元(每m2费用为30元)
五、设计费付款方式:合同签订后支付总设计费的30%预付款,设计完全部施工图支付总设计费的60%,工程完工乙方向甲方提交竣工图后支付总设计费的10%。
六、全部施工图的设计于签订合同后日完成(即应于)。乙方应于向甲方提供一份设计图初稿,供甲方进行初步图纸会审。
七、甲方有特殊情况须中止设计进行时,应书面通知乙方,甲方应支付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。
八、乙方具有本合同所设计图纸的保有权,设计图纸作为甲方本合同书指定项目施工专用。若乙方有本合同施工以外其他用途,应预先书面征得甲方同意。
九、本合同生效后乙方应保质保量完成设计,应尽量减少设计变更的发生,若由于设计缺陷影响工程装修质量或效果,乙方应向甲方支付总设计费百分之五的违约金。
十、甲方订立工程施工合同时,应要求承包方(施工方)服从乙方的监督指导工作的进行。若因施工发生困难,要求更改设计的,乙方应征得甲方的同意。甲方对设计图中局部不满意,乙方在不违反规范的前提下要按照甲方意见进行修改。
十一、双方就本合同书约定的条款有争议时,经双方同意可请所在地室内装饰行业主管部门调解,甲、乙双方均应服从所作的调解,切实执行,调解费用由双方分担。
十二、本合同一式四份,由甲、乙双方各执一份,均具同等效力。
十三、本合同书自双方签字盖章之日起生效。
甲方:_______________
代表人:_______________
电话:_______________
开户行:_______________
帐号:_______________
乙方:_______________
地址:_______________
代表人:_______________
电话:_______________
开户行:_______________
帐号:_______________
地址:_______________
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国(以下称“中国”)有关法律法规的规定和平等互利的原则,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》;
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章;
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据:
2.1甲方提交的基础资料及文件。
第三条本合同设计项目的范围、内容、要求、建筑面积、投资及设计费等见下表:
第四条甲方应向乙方提交的有关资料及文件:
第五条
乙方应根据设计工作进度计划向甲方交付的设计图纸及文件(详附件一:设计工作进度计划表)
第六条本合同设计收费为________________人民币。设计费支付进度详见下表(详附件二:设计收费进度表)
1、需提供主要装饰空间效果图:能够准确表现设计意图。
2、乙方设计图纸应提供全套电子版文件供甲方存档。
3乙方设计方案应包括:
A:方案设计综合说明:包括设计构思、功能分区、方案特点、装饰装修风格、平面布局、整体效果、设施配备等;
B:方案设计图纸(主要空间的平、立、剖)及效果图;
C:施工图纸;
D:室内设计、灯光照明设计;家具设计、家配、艺术品陈设设计、管线建议等。
4、装修标准:控制在/㎡以内,标准范围为施工图范围内的所有相关费用,但不包含软装、配饰、家具(除固定部分外)、主要房间灯具费用。
5、软装设计方案:控制在/㎡以内附件二:设计收费进度表
第七条设计验收方式:
所有设计方案须经甲方书面签字确认后,作为正式设计方案,并整套方案留存甲方。甲方应以书面确认为交付依据,乙方所有设计图纸需满足甲方施工要求。
第八条双方责任:
8.1甲方责任:
8.1.1甲方按本合同第二、四条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关法规、标准进行设计;
8.1.2甲方提交上述资料及文件超过规定期限3天,乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限3天以上时,乙方有权重新确定提交设计图纸及文件的时间;
8.1.3甲方变更委托设计项目、规模、条件,或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改(占20%以上),以致造成乙方设计需返工时,双方另行协商;
8.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向乙方支付赶工费;
8.1.5甲方应为乙方派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作便利条件;
8.1.6乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等全部设计成果的知识产权归甲方所有,甲方有权对设计成果复制、修改、使用。
8.2乙方责任
8.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的`设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责;
8.2.2乙方应对以下工作范围提出建设性意见:
①空气调节系统、弱电、暖通等机电设计;
②钢结构或结构性工程、电器、电机设备等构造计算和施工图设计;
③视听和电讯系统、隔音设备、建筑声学、土建工程加建或改建的设计;
8.2.3乙方按本合同第五条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件;乙方提供现场设计服务不少于五次,(提供驻工地代表名单);
8.2.4乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,并负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收;
8.2.5乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔;
第九条违约责任:
9.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,。甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付相应费用。
9.2甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费,逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方;
9.3由于乙方自身原因,延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之四(甲方可在设计费中扣除);
9.4合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
第十条其他:
10.1本合同设计服务费总额包含乙方赴本项目现场往返交通及食宿费用;
10.2本工程设计资料及文件中,建筑装饰材料、建筑构配件和设备设施,应当注明其规格、型号、性能等技术指标。乙方设计人员需对甲方加工定货提供必要的业务指导和技术咨询;
10.3甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,双方协商费用;10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;
10.5本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,可选择以下第⑵种方式解决:
⑴提交仲裁委员会仲裁;
⑵向合同签定地人民法院起诉;
10.7本合同一式X份,甲方X份,乙方X份;
10.8本合同经双方签章后生效;
10.9本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
建设单位名称:设计单位名称:
(盖章)(盖章)
_____________年_____________月_____________日
甲方:_________联系方式:__________________
乙方:_________联系方式:__________________
兹甲方委托乙方设计位于______实用面积_____平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:
一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料_____日内绘出平面布置图。
二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_____%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。
三、签约后,乙方进入立面设计_____日内绘出详细立面方案。
四、设计内容:
设计平面方案图,全部施工图。含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签字定稿。
五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。
六、图纸装裱要求:
乙方交付壹套A3设计图纸,超出部分费用甲方自理,甲方结清设计尾款。
七、设计费收取标准:
平面_____元/平方米,复式_____元/平方米,别墅_____元/平方米,本套私宅总设计费大写:_____(小写____元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_____(小写____元),余款于乙方交付整套A3设计图纸时结清。
八、效果图制作收取标准:
标准客厅_____元/张,复式_____元/张,卧室____元/张,本套私宅效果图制作费大写:_____(小写____元)。
九、双方权利义务
1、甲方
(1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
(3)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
(4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据业乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
(5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额____%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过____天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
(7)甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。
2、乙方
(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术规范,标准进行设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
(2)设计合理使用年限为_______年。
(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_____%,总额不得超过总设计费。
(4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的____%。
(5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(盖章):___________乙方(盖章):____________
日期:______年___月___日______年____月____日
发包方(以下简称甲方):______承包方(以下简称乙方):______
联系电话:____________________联系电话:__________________
本工程设计:__________________联系电话:__________________
施工负责人:__________________联系电话:__________________
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,就乙方承包甲方发包的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1工程地点____________________________________。
1.2工程承包方式,双方商定采取下列第______种承包方式。
乙方包工、包全部材料。(详见报价单)。
乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。(详见报价单)。
乙方包工、不包全部材料,甲方提供全部材料。(详见报价单)
1.3工程期限 _______天
开工日期________________________
竣工日期________________________
1.4合同价款:本合同工程造价为(人民币)__________元。
金额大写:
详见附表:工程报价书(工程涉及所有内容均以报价书为据,包干使用,自负盈亏)
第二条 甲方工作
2.1由甲方业主,负责合同履行及与乙方接洽,对工程质量、进度进行监督检查,办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其他事宜。甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方洽谈。
2.2开工前三天,乙方负责提供平面布置图、水电图给甲方,方便甲方及时办理好入场手续,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆、遮盖,以不影响施工为条件。
2.3甲方无偿负责提供水源、电源为乙方使用,并承担相关费用。
2.4负责协调乙方与邻里之间的关系,协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
2.5如确需拆改原建筑物结构或设备管线,甲方委托乙方负责到有关部门办理相应的审批手续,并承担相应费用。
第三条 乙方工作
3.1乙方,负责合同履行,严格执行工程的安全操作规范、防火规范、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
3.2严格执行施工规范、安全操作规程,安全、环境保护规定并做好施工现场管理。
3.3保护好施工现场的家具和陈设,保证厨卫上、下水管道的畅通,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.4施工期间乙方因工程需要需使用该场地,乙方负责承担做好施工现场的保卫及消防等项工作。保证施工现场的清洁,做好施工现场治安保卫、清洁及垃圾处理工作。
3.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场一切设施和工程成品进行保护。
第四条 工程变更
工程项目及做法如需变更,双方必协商一致,由甲方代表与乙方签定书面变更单,支付增减项目价差之后再施工,同时调整相关费用及工期。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负;给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
第五条 材 料 供 应
5.1按合同约定由甲方提供的主材详见主材报价单,需要按时供应到现场,双方共同验收并办理交接手续。由甲方提供的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成质量问题或损失,责任由甲方承担。
5.2按合同约定由乙方提供的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.
同时,由乙方选用的各类材料的品牌、规格、价格、质量,必须由甲方确认.如果甲方要求对材料提高挡次,其超出确认价格部分由甲方负责支付。
第六条 工 程 工 期
6.1因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
经双方协商发生的工程量变化或设计变更;
不可抗力;
停水停电累计八小时以上,工期相应顺延;
甲方同意工期顺延的其他情况。
6.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方加班费并签定工期变更协议。
6.3因甲方未按约定完成其应负责的工作(含款项)而影响工期的,工期相应顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由甲方承担,工期相应顺延;甲方未按期支付工程价款,合同工期相应顺延,以拖延付款累计天数为延期竣工时间。
6.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第七条 质 量 标 准
7.1本工程施工质量按下列第_______项标准执行:
以施工图纸、设计变更的内容和《青岛市住宅装饰工程质量验收标准》。
签定工程报价书的项目与甲乙双方签定认可的设计图纸。
7.2施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由有管辖权的相关部门对工程质量予以认证,认证所需费用采取"谁提出谁垫付"的原则。经认证,工程质量不符合合同约定标准的,认证所需费用由责任方承担,工程质量符合合同约定标准的,认证所需费用由甲方承担。
7.3整个过程使用墙面材料和地板、衣柜、蓄物柜、书柜等材料必须符合国家规定的环保标准。
第八条 工 程 验 收 、价 款 结 算 及 保 修
8.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和竣工后表面工程的检查与验收手续,甲方不按时参加隐蔽工程和竣工后表面工程验收,乙方可自行验收,甲方对验收结果视为接受。
8.2双方约定在施工过程中分为下列两个阶段对工程质量进行验收:
隐蔽工程验收(水电、防水工程)
竣工后表面工程验收,乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段合格后应填写工程验收单(见附表四:工程验收单)
8.3工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后一周内组织验收,并办理验
收移交手续。如果甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工工期。
8.4工程竣工验收合格后,甲方应在一周内结清尾款,从竣工验收合格起计算,每超逾期一天甲方按合同未付价款的1%累计计算向乙方支付违约金。
8.5本工程自验收合格双方签字之日起隐蔽工程保修期为五年,墙体表面工程保修期为二年。验收合格签字并结清尾款后,填写工程保修单。
8.6验收不合格,乙方负责返工;甲方未经乙方同意擅自提前入住或收回钥匙,视为自动交房并合格竣工。
8.7因甲方自购材料或甲方要求乙方使用的材料未达到国家标准而出现的工程质量问题, 乙方不负责保修。
8.8因甲方原因工程价款未结清,乙方不负责保修。
第九条 安 全 生 产
9.1乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。
9.2乙方应主动在施工前联系物管部门、了解施工场地电源线布网设计,并严格遵守相关规范施工,如果由此发生和火灾,或冒险作业发生事故乙方应承担一切经济损失。
9.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生冶安安全人生安全、火灾事故,乙方应承担由此引发的经济损失,并承担相应法律责任。
第十条 工 程 价 款 支 付 方 式(报价书中未列项目不包含在此工程价款内)
合同生效后,甲方按下表中的约定向乙方支付工程款:
第十一条 违 约 责 任
11.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担相关责任。
11.2因一方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
11.3本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方合同价款2%的违约金,并承担因此造成的经济损失。
甲方责任:
A、未办理任何手续,乙方有权拒绝拆改原有建筑结构及设备管线,甲方强行要求乙方拆改原有建筑结构及管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责承担损失。
B、按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其他原因等,导致工程无法正常顺利进行,除工期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成的停工、误工的实际损失。
C、工程未经验收,甲方提前使用,出现质量问题,由甲方承担责任。
D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同约定款项,每逾期一天,按未付款额的1%支付违约金。
乙方责任:
A、妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品,如有损坏,应照价赔偿。
B、未经甲方同意,乙方擅自拆改变更原有建筑结构或设备管线、设计方案,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担全部损失。
C、由于乙方原因,工程质量达不到约定的质量标准,乙方负责返工,工期不予顺延。
D、因乙方原因,造成工期延误使工程不能及时完成,乙方应按每拖延一天支付甲方工程价款.5‰的违约金。
E、因乙方保卫工作不当造成材料丢失,被盗,造成损失由乙方全部赔偿并承担相应的法律责任。
第十二条 争 议 解 决 方 式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决:
1、 青岛市人民法院申请仲裁。
2、 当地有管辖权的人民法院起诉。
第十三条 具 体 事 项 说 明 及 规 定
13.1各个小区或楼盘不论以任何形式收取装饰公司的保证金、电梯费,装修管理费和工人出入证费等所有费用,如产生以上相关费用均由甲方自理。乙方负责出具相关手续。
13.2因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定地点。如要求将垃圾运到垃圾场,则甲方负责支付从指定地点运到垃圾场的垃圾清运费用(人民币)_______元(此费用不在工程价款内)。
13.3施工期间,甲方将进户门钥匙________把交给乙方代表_________负责保管。
13.4乙方按合同约定和规范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以书面形式通知乙方,事后要求,乙方不予办理。
13.5甲方交款必须转到合同签字人名下,私自将款项交与工长及施工人员带来的全部经济损失均由甲方承担,包括给乙方带来的经济损失。
第十四条 附 则
14.1本合同经甲、乙双方签字后生效。
14.2本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。
合 同 附 件:
附表一:清辅报价单
附表二:主材报价单
第十五条 其 他 约 定 条 款
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
甲 方:____________ 乙 方:____________
甲方代理人:______ 委托代理人:____________
发包方(以下简称甲方):________
联系电话:____________________
承包方(以下简称乙方):________
联系电话:____________________
本工程设计:____________________联系电话:____________________
施工负责人:____________________联系电话:____________________
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,就乙方承包甲方发包的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程地点:__________________________________________
2、工程承包方式,双方商定采取下列第_______种承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(详见报价单)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。(详见报价单)。
(3)乙方包工、不包全部材料,甲方提供全部材料。(详见报价单)
3、工程期限_______天
(1)开工日期________年________月________日
(2)竣工日期________年________月________日
4、合同价款:本合同工程造价为(人民币)____元。金额大写:____________________
第二条甲方工作
1、由甲方业主,负责合同履行及与乙方接洽,对工程质量、进度进行监督检查,办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其他事宜。甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方洽谈。
2、开工前三天,乙方负责提供平面布置图、水电图给甲方,方便甲方及时办理好入场手续,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆、遮盖,以不影响施工为条件。
3、甲方无偿负责提供水源、电源为乙方使用,并承担相关费用。
4、负责协调乙方与邻里之间的关系,协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
5、如确需拆改原建筑物结构或设备管线,甲方委托乙方负责到有关部门办理相应的审批手续,并承担相应费用。
第三条乙方工作
1、乙方,负责合同履行,严格执行工程的安全操作规范、防火规范、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
2、严格执行施工规范、安全操作规程,安全、环境保护规定并做好施工现场管理。
3、保护好施工现场的家具和陈设,保证厨卫上、下水管道的畅通,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
4、施工期间乙方因工程需要需使用该场地,乙方负责承担做好施工现场的保卫及消防等项工作。保证施工现场的清洁,做好施工现场治安保卫、清洁及垃圾处理工作。
5、工程竣工未移交甲方之前负责对现场一切设施和工程成品进行保护。
第四条工程变更
工程项目及做法如需变更,双方必协商一致,由甲方代表与乙方签定书面变更单,支付增减项目价差之后再施工,同时调整相关费用及工期。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负;给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
第五条材料供应
1、按合同约定由甲方提供的主材详见主材报价单,需要按时供应到现场,双方共同验收并办理交接手续。由甲方提供的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成质量问题或损失,责任由甲方承担。
2、按合同约定由乙方提供的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。同时,由乙方选用的各类材料的品牌、规格、价格、质量,必须由甲方确认。如果甲方要求对材料提高挡次,其超出确认价格部分由甲方负责支付。
第六条工程工期
1、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
(1)经双方协商发生的工程量变化或设计变更;
(2)不可抗力;
(3)停水停电累计八小时以上,工期相应顺延;
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方加班费并签定工期变更协议。
3、因甲方未按约定完成其应负责的工作(含款项)而影响工期的,工期相应顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由甲方承担,工期相应顺延;甲方未按期支付工程价款,合同工期相应顺延,以拖延付款累计天数为延期竣工时间。
4、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第七条质量标准
1、本工程施工质量按下列第_______项标准执行:
(1)以施工图纸、设计变更的内容和《青岛市住宅装饰工程质量验收标准》。
(2)签定工程报价书的项目与甲乙双方签定认可的设计图纸。
2、施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由有管辖权的相关部门对工程质量予以认证,认证所需费用采取"谁提出谁垫付"的原则。经认证,工程质量不符合合同约定标准的,认证所需费用由责任方承担,工程质量符合合同约定标准的,认证所需费用由甲方承担。
3、整个过程使用墙面材料和地板、衣柜、蓄物柜、书柜等材料必须符合国家规定的环保标准。
第八条工程验收、价款结算及保修
1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和竣工后表面工程的检查与验收手续,甲方不按时参加隐蔽工程和竣工后表面工程验收,乙方可自行验收,甲方对验收结果视为接受。
2、双方约定在施工过程中分为下列两个阶段对工程质量进行验收:
(1)隐蔽工程验收(水电、防水工程)
(2)竣工后表面工程验收,乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段合格后应填写工程验收单(见附表四:工程验收单)
3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后一周内组织验收,并办理验收移交手续。如果甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工工期。
4、工程竣工验收合格后,甲方应在一周内结清尾款,从竣工验收合格起计算,每超逾期一天甲方按合同未付价款的1%累计计算向乙方支付违约金。
5、本工程自验收合格双方签字之日起隐蔽工程保修期为五年,墙体表面工程保修期为二年。验收合格签字并结清尾款后,填写工程保修单。
6、验收不合格,乙方负责返工;甲方未经乙方同意擅自提前入住或收回钥匙,视为自动交房并合格竣工。
7、因甲方自购材料或甲方要求乙方使用的材料未达到国家标准而出现的工程质量问题,乙方不负责保修。
8、因甲方原因工程价款未结清,乙方不负责保修。
第九条安全生产
1、乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。
2、乙方应主动在施工前联系物管部门、了解施工场地电源线布网设计,并严格遵守相关规范施工,如果由此发生和火灾,或冒险作业发生事故乙方应承担一切经济损失。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生冶安安全人生安全、火灾事故,乙方应承担由此引发的经济损失,并承担相应法律责任。
第十条工程价款支付方式
合同生效后,甲方按下表中的约定向乙方支付工程款:______________
第十一条违约责任
1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担相关责任。
2、因一方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方合同价款2%的违约金,并承担因此造成的经济损失。
甲方责任:
1、未办理任何手续,乙方有权拒绝拆改原有建筑结构及设备管线,甲方强行要求乙方拆改原有建筑结构及管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责承担损失。
2、按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其他原因等,导致工程无法正常顺利进行,除工期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成的停工、误工的实际损失。
3、工程未经验收,甲方提前使用,出现质量问题,由甲方承担责任。
4、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同约定款项,每逾期一天,按未付款额的1%支付违约金。
乙方责任:
1、妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品,如有损坏,应照价赔偿。
2、未经甲方同意,乙方擅自拆改变更原有建筑结构或设备管线、设计方案,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担全部损失。
3、由于乙方原因,工程质量达不到约定的质量标准,乙方负责返工,工期不予顺延。
4、因乙方原因,造成工期延误使工程不能及时完成,乙方应按每拖延一天支付甲方工程价款5%的违约金。
5、因乙方保卫工作不当造成材料丢失,被盗,造成损失由乙方全部赔偿并承担相应的法律责任。
第十二条争议解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第_______种方式解决:
1、青岛市人民法院申请仲裁。
2、当地有管辖权的人民法院起诉。
第十三条具体事项说明及规定
1、各个小区或楼盘不论以任何形式收取装饰公司的保证金、电梯费,装修管理费和工人出入证费等所有费用,如产生以上相关费用均由甲方自理。乙方负责出具相关手续。
2、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定地点。如要求将垃圾运到垃圾场,则甲方负责支付从指定地点运到垃圾场的垃圾清运费用(人民币)_______元(此费用不在工程价款内)。
3、施工期间,甲方将进户门钥匙_______把交给乙方代表_______负责保管。
4、乙方按合同约定和规范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以书面形式通知乙方,事后要求,乙方不予办理。
5、甲方交款必须转到合同签字人名下,私自将款项交与工长及施工人员带来的全部经济损失均由甲方承担,包括给乙方带来的经济损失。
第十四条附则
1、本合同经甲、乙双方签字后生效。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方:____________________
甲方代理人:_____________
________年________月_____日
乙方:______________
委托代理人:______________
________年________月______日
发包人(甲方):________________________
住所:______________________电话:____________传真:____________
委托代理人:________________________电话:____________传真:____________
承包人(乙方):________________________
住所:______________________电话:____________传真:____________
法定代表人:________________________电话:____________
本程设计人:________________________电话:____________
施工队负责人:________________________电话:____________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:
第一条工程概况
1.工程名称:__________________________________。
2、工程地点:__________________________________。
3、承包范围:参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)
第二条施工图纸
双方施工图采取下列第____________种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
第三条甲方工作
1、开工前天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
甲方(签字):________________________乙方公司(盖章):____________
现场代表(签字):___________________现场代表(签字):____________